当前位置：网站首页 » 热点 » 内容详情

索赔报告最新视觉报道_索赔报告的基本内容(2024年12月全程跟踪)

内容来源：云川SEO所属栏目：热点更新日期：2024-11-30

索赔报告

建设工程索赔全攻略𐟓œ 1️⃣ 索赔的分类按当事人分类：承包人与发包人之间的索赔承包人与分包人之间的索赔承包人或发包人与供货人之间的索赔承包人或发包人与保险人之间的索赔按索赔目的与要求分类：工期索赔费用索赔 2️⃣ 反索赔反索赔是指反驳、反击或防止对方提出的索赔，目的是不让对方索赔成功或全部成功。 3️⃣ 索赔成立的条件三个条件缺一不可：已造成承包人工程成本额外支出或直接工期损失造成的损失不属于承包人的责任承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 4️⃣ 索赔的依据和证据依据：合同文件法律法规工程建设惯例证据：书证（合同文本、财务账册、欠据、收据、往来信函、判决书等）物证证人证言视听材料被告人供述和当事人陈述鉴定结论勘验、检验笔录 5️⃣ 索赔方法第一步：提出索赔意向索赔意向应简要说明索赔事由的时间、地点、简单情况、发展动态、依据、理由及索赔事件的不利影响等（不涉及索赔金额、工期）。索赔文件的主要内容：总述部分论证部分（关键部分）索赔款项计算部分证据部分 6️⃣ 索赔费用组成可索赔的费用：直接费（人工费、材料费、机械费）间接费（现场管理费、保函手续费、保险费等）分包费企业管理费（管理人员工资、通信费等）利润计算方法：实际费用法（最常用）总费用法修正的总费用法 7️⃣ 工期索赔计算可索赔延误：非承包商原因造成的延误不可索赔延误：承包商原因造成的延误关键线路上任何工作延误都会造成总工期推迟，所以非承包商原因造成关键线路延误可以索赔。非关键路延误时间小于总时差，业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿。若大于总时差，非关键路转化为关键工作，可以索赔。按延误时间之间关联性划分：单一延误共同延误（两个及以上延误事件发生到终止时间完全相同）交叉延误

搬家遇洗劫！损失咋赔？计划从Illinois搬到Seattle，但没想到在Kansas City遭遇了噩梦。𐟘芊1️⃣ 抵达Kansas City后，晚上八点入住市中心的Courtyard酒店。酒店只提供valet停车，费用35美元外加小费。第二天早上取车时，发现车不见了！𐟚— 停车场护栏外发现了车辆，但没有摄像头。地上有碎玻璃，酒店保洁说早上有人用榔头砸车，他把榔头扔了。 2️⃣ 立即报警并联系停车公司经理。警察没有到现场，只给了案件号码让我们等待。经理来填写了索赔报告。 3️⃣ 十二点查看Mazda app，发现车辆在早上6:47停在距离酒店10分钟车程的居民区。再次联系警察，他们去寻找车辆，让我们等待电话。半小时后找到车，左后玻璃被砸，门疑似损坏，车内行李丢失三个大行李箱、显示器和8个装满物品的包，只剩下大箱子里的零碎物品。 𐟤” 现在的问题是，丢失物品的价值可能超过5000美元，应该向谁索赔？是停车公司还是自己的房屋保险公司？而且车内的物品没有拍照，保险公司会赔偿吗？ 𐟚砥Ž续会更新，目前计划先修复车窗再上路。希望大家能提供一些建议和帮助。

工程索赔需满足的条件工程索赔需满足以下条件： 1. 额外支出或工期损失：与合同对照，事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。这意味着实际情况与合同预期有偏差，导致了承包商在成本或工期方面的不利变化。 2. 非承包人责任：造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。即不是承包人自身的过错或应由其承担的风险所导致的问题。 3. 按程序提交通知和报告：承包人按合同规定的程序或时间提交索赔意向通知和索赔报告。这是确保索赔合理、合规进行的必要步骤。

【工程的延期索赔如何处理】 𐟓Ⱏ“Ⱏ“⥮𖤺𚤻쯼Œ今天来给大家分享一下索赔工程延期的正确方式！𐟒갟’갟’ꊰŸ’姬줸€步：索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知！𐟓ž这一步非常关键，一定要在规定时间内发出通知，否则可能会影响索赔的成功哦！𐟎ˆ 𐟒姬줺Œ步：发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料！𐟓„这时候就需要详细列出你的损失和要求了，让工程师看到你的诚意和合理性！𐟤 𐟒姬줸‰步：工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据！𐟓稿™可能是最关键的一步了，要耐心等待工程师的答复，并根据要求进行进一步的补充和说明！𐟑€ 𐟎‰𐟎‰𐟎‰希望这些小技巧能对大家有所帮助！！𐟒찟’찟’쀀

《民法典》中的工程索赔程序你知道吗𐟧 《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定了工程索赔程序。 ①承包人索赔先在事件发生28天内，向工程师发索赔意向通知。②发通知后的28天内，提交索赔报告及资料。③工程师28天内答复或要求补充，否则视为认可。④事件持续时要阶段性通知，终了28天内提供最终报告。⑤谈判不成工程师定单价或价格报业主并通知承包人。⑥发包人审批工程师处理证明。⑦承包人决定是否接受，同时发包人也可按此向承包人索赔。

建设工程索赔三要素解析建设工程索赔需具备三要素：正当的索赔理由、有效的索赔证据、在合同约定时间内提出。其一，与合同对照，事件使承包人工程项目成本额外支出或工期直接损失。这是索赔的前提，表明承包人确实遭受了损失。其二，费用增加或工期损失的原因，按合同不属于承包人行为或风险责任。明确责任归属很关键，不是承包人的责任才可能索赔。其三，承包人按合同规定程序和时间提交意向通知和报告。遵守程序和时间要求，索赔才可能被认可。

新能源车年检费用高？一文解答！ 𐟚—最近，公安部发布了《新能源汽车运行安全性能检验规程》（GB/T 44500-2024），这是国内首部专门针对新能源车的安全检测标准，将于2025年3月1日正式实施。 𐟔大家最关心的几个问题如下： 1️⃣ 年检费用有博主测算，全国有1.5万家检测站花费200亿购买设备，假设4年回本，从2025年开始，1518万辆新能源车均摊下来，每辆车的设备成本约为1300元。因此，检测一次的费用大约为1000元。 2️⃣ 新规内容新能源车年检的项目主要涉及基础安全相关内容，检测过程相对容易通过。如果检测不通过，说明车辆可能存在问题。此外，检测报告还能成为车主对厂家“索赔”的证据，有助于避免厂家对动力电池“终身质保”等承诺的反悔。 3️⃣ 免年检政策新车享受6年免检政策，10年内只需上线2次。每两年只需在12123平台上申领检验标志即可。 𐟔检测站的检测报告是车主对厂家“索赔”的强力证据，而厂家也可以通过提升产品质量来提升客户的出行体验。

【工期延期索赔成立的条件是什么】工期索赔的条件𐟘‰包括以下几个： 1.事件造成了承包商工程的项目成本的额外支出𐟑，或直接工期损失𐟘”； 2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任𐟤”； 3.承包人按合同规定的程序或时间提交索赔意向通知和索赔报告𐟘‰。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书𐟘Ž，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程𐟘Ž。还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

国美通讯设备股份有限公司因信息披露违法违规于2024年10月12日收到证监会下发的《行政处罚决定书》。经查，国美通讯涉嫌违法的事实如下：一、国美通讯2020年年度报告存在虚假记载二、国美通讯2020年非公开发行股票构成欺诈发行三、国美通讯2021年年度报告存在虚假记载上海市弘安律师事务所律师团队认为，暂定于2021-04-29到2023-04-28之间买入股票，且在2023-04-29收盘时卖出或仍持有ST美讯的股民尽快索赔登记。以上不够成法律建议和保证，以法院认定为准！关注“弘安股民索赔”公众号进行一键索赔登记。电话：021-63451478 / 13062610014(微信同号) 地址：上海市黄浦区打浦路88号海丽大厦20层D座「证券虚假陈述」股票索赔「股民索赔」股票#ST美讯上海市弘安律师事务所的微博视频

【中泰化学002092索赔进展：近日陆续开庭审理】投资者索赔中泰化学002092违披案，法院近日陆续组织开庭审理。目前，案件尚未有判决，仍需要等待。 2024年5月18日，新疆中泰化学股份有限公司（公司或中泰化学）披露，公司及相关责任人收到新疆证监局出具的《行政处罚决定书》。经查明，当事人存在以下违法事实：一、中泰化学2022年年度报告中存在虚假记载。二、未及时披露控股股东及其关联方非经营性资金占用的关联交易，2021年年度报告、2022年年度报告中存在重大遗漏。三、案涉公司债券及债务融资工具存续期披露的年度报告存在虚假记载、重大遗漏，相关债券募集说明书信息披露不准确。中泰化学上述虚增收入、虚增成本及未披露控股股东及其关联方非经营性资金占用的关联交易等行为，分别导致上述募集说明书所引用的相关财务报告数据不准确及债券存续期年度报告存在虚假记载、重大遗漏。根据当事人的违法事实、性质、情节与社会危害程度，新疆证监局决定对中泰化学责令改正，给予警告，并处以500万元罚款，同时处罚相关责任人员。根据证券法以及最新的司法解释，有证据证明信息披露义务人实施虚假陈述的，因此受损的投资者可以依法起诉索赔，索赔范围包括：投资差额、佣金、印花税。关于索赔条件，广州杨森律师团队分析认为，暂定：在2021年4月10日至2024年3月19日期间买入中泰化学股份002092，并且在2024年3月20日之后卖出或继续持有股份而产生差额损失的投资者，可以考虑主张赔偿。当然，这也只是投资者的诉权，是否有因果关系及能否得到支持仍需要由法院审理作出认定。律师特别提示的是，法律规定的诉讼时效为三年，投资者若不及时主张权利，很可能因为时效届满而丧失胜诉权。

专栏内容推荐

479 x 230 · jpeg
索赔报告 - 范文118
素材来自:fanwen118.com

780 x 1102 · jpeg
工程索赔报告书(建筑工程索赔事件)Word模板下载_编号lyzzvjmw_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com
780 x 1102 · jpeg
索赔报告Word模板下载_编号loamzagm_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com

1200 x 1697 · gif
关于水利电力工程索赔的报告_水利_土木在线
素材来自:ziliao.co188.com
780 x 1102 · jpeg
货物索赔报告Word模板下载_编号lyxjkonr_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com

780 x 1102 · jpeg
索赔报告参考格式Word模板下载_编号qzajovyy_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com
863 x 1178 · jpeg
供应商索赔报告_word文档在线阅读与下载_文档网
素材来自:wendangwang.com

780 x 1102 · jpeg
工期索赔报告Word模板下载_编号lvnyggwa_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com
712 x 596 · jpeg
损失索赔通知书_word文档在线阅读与下载_免费文档
素材来自:mianfeiwendang.com

479 x 725 · jpeg
【工程索赔费用报告书改 3500字】范文118
素材来自:fanwen118.com
479 x 593 · jpeg
索赔报告范文（八篇） - 范文118
素材来自:fanwen118.com

479 x 584 · jpeg
索赔申请报告 - 范文118
素材来自:fanwen118.com
800 x 1132 · jpeg
施工索赔报告范文(共8篇)-文库吧
素材来自:wenkub.com

780 x 1102 · jpeg
工程索赔报告书范本两篇_合同协议_表格/_实用文档-工程索赔报...Word模板下载_编号lnyokerp_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com
695 x 1107 · jpeg
工程索赔申请书_word文档在线阅读与下载_无忧文档
素材来自:51wendang.com